Образец мирового соглашения по гражданскому делу

Мировое соглашение в гражданском процессе

Юридическая консультация адвоката по гражданским делам. Мировое соглашение может быть заключено сторонами в период рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанций т.е. до вступления решения суда в законную силу. Соглашение составляется и подписывается сторонами, принимающими участие в рассмотрении дела. После этого, суд, рассматривающий дело, выносит определение которым утверждает мировое соглашение если оно не противоречит закону. В определении содержатся условия соглашения. Производство по делу прекращается и истец не имеет право на повторное обращения в суд по тем же основаниям и требованиям, которые были предметом рассмотрения дела, окончившемся заключением мирового соглашения.

Образец мирового соглашения по гражданскому делу

В районный суд г. Москвы

Представитель истца: адвокат

Ответчик по делу:

3-е лицо по делу:

двадцать восьмое августа две тысячи двенадцатого года

ФИО,гражданка Российской Федерации, в лице адвоката, именуемая в дальнейшем «Истец»;

ФИО,гражданин Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Ответчик»;

являющиеся сторонами по гражданскому делу № 2-153/12, которое в настоящее находится в производстве районного суда г.Москвы,пришли к согласию относительно завершения дела и заключили Мировое соглашение,содержащее следующие условия:

1.Мировое соглашение заключено в соответствии со статьями 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для целей урегулирования спора, возникшего между Истцом и Ответчиками по признанию недействительным завещания, прекращению права собственности Ответчика на отдельную трехкомнатную квартиру,которая расположена по адресу: г. Москва,признании права собственности.

2.Стороны обоюдно пришли к соглашению о том, что отдельная трехкомнатная квартира по адресу: г. Москва, переходит в собственность Истца и Ответчика в равных долях, по одной второй доли.

3.За Истцом признается право собственности на одну вторую долю квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу.

4. За Ответчиком также признается право собственности на одну вторую долю квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу.

14.Мировое соглашение составлено сторонами в трех подлинных экземплярах. Каждый экземпляр предназначен для для каждой из сторон, и один для районного суда г.Москвы, который будет храниться в материалах дела.

15.С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены и согласны. Установленный гражданским процессуальным кодексом РФ порядок заключения, утверждения мирового соглашения, порядок прекращения производства по делу и последствия прекращения производства по делу,которые предусмотрены статьями 220-221 ГПК РФ сторонам понятны и разъяснены.

16.Настоящим стороны гражданского процесса констатируют, что понимают значение и смысл подписания настоящего мирового соглашения и осознают юридические(правовые) последствия его подписания.

17.Истец и Ответчики подписывая текст настоящего мирового соглашения, полагают,что оно не затрагивает прав и интересов третьих лиц и не противоречит федеральному законодательству Российской Федерации.

Просим принять и утвердить мировое соглашение. Производство по делу прекратить.

Источник: http://www.advocatemoscow.ru/630-obrazec-mirovogo-soglasheniya-po-grazhdanskomu-delu.html

мировое соглашение в гражданском процессе образец

В Реутовский городской суд Московской области

143969, Московская область,

г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 56

Иванов Иван Иванович

город Реутов Московской области

__________ 2017 года

В целях прекращения спора по делу № ________, Истец и Ответчик на основании статей 39, 101, 173 ГПК РФ заключили мировое соглашение о нижеследующем:

  1. Истец отказывается от всех исковых требований к Ответчику.
  1. Ответчик обязуется не позднее 20 мая 2015 года передать Истцу Объект долевого строительства ( далее – Квартира), расположенный по адресу: __________________________, кадастровый номер земельного участка __________, корпус _____, секция _____, _____ этаж, номер на площадке 4, условный номер ______, площадью ___ кв. м., право на получение которого имеется у Истца в соответствии с Договором № _________ от __________ года, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 24 июля 2013 года, запись в ЕГРП № _________________ ( далее – Договор участия в долевом строительстве).
  1. Истец обязуется принять Квартиру не позднее _____ 2015 года.
  1. Ответчик обязуется не позднее 12 июня 2015 года выплатить Истцу за нарушение срока передачи Квартиры, предусмотренного Договором № ___________ от 03 июня 2013 года, за период с 01.12.2014 года по дату принятия Истцом Квартиры, неустойку в размере ________________________________________________________ рублей на следующие реквизиты:

банк получателя — __________________________________,

№ счета получателя — _________________________,

к/сч банка получателя – ________________,

БИК банка получателя — _______________.

  1. Сроки выплаты Ответчиком неустойки, указанные в п. 4 настоящего Мирового соглашения, соразмерно продлеваются на срок просрочки принятия Квартиры Истцом.
  1. С момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения Истец не имеет и не будет иметь к Ответчику каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с просрочкой передачи Истцу Квартиры в соответствии с Договором участия в долевом строительстве.
  1. В случае нарушения Ответчиком сроков выплаты неустойки, предусмотренной п. 4 настоящего Мирового соглашения, Ответчик дополнительно оплачивает штраф в размере 75 000 ( Семьдесят пяти тысяч) рублей в течении одного рабочего дня после прострочки оплаты, сверх суммы неустойки указанной в п. 4 настоящего Мирового соглашения.
  1. Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей Стороной от другой Стороны по настоящему соглашению.
  1. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
  1. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Реутовского городского суда Московской области.
Читайте так же:  База исковых заявлений в суд

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Реутовским городским судом Московской области.

Источник: http://www.s-u-d.ru/praktika/formy-dokumentov/2573/

Мировое соглашение

В процессе судебной тяжбы истец и ответчик вправе прибегнуть к мировому соглашению, как способу достижения оптимального результат в урегулировании спора. Обжалование подобных документов происходит в редких случаях. При этом определение суда часто обжалуют, направляя апелляцию, т. к. одного из участников итоги могут не удовлетворить. Утверждение мирового соглашения подчинено определенному порядку, установленному в действующих нормативных актах РФ.

Определение мирового соглашения

Мировое соглашение — суть сделки лежит в гражданско-правовом поле, при которой допускается формирование условий для оптимального урегулирования конфликта. Подобный документ вступает в силу немедленно на основании постановления судебного органа и согласно установленным условиям. Расторгать акт или признавать его неправомочным не допускается. Разрешено лишь обжаловать определение об утверждении.

Правовые нюансы

В феврале 2004 года Конституционный Суд Российской Федерации выпустил Определение № 1-О о правилах составления мирового соглашения в РФ. По данному акту стороны вправе достигнуть договоренностей и прекратить спор путем составления контракта по взаимным уступкам. Подобные действия являются одним из вариантов процессуальной защиты прав субъекта.

Выгода для участников по делу очевидна, т. к. сторона истца получает гарантии в удовлетворении претензий. Обусловлено это тем, что идя на компромисс с ответчиком, взыскатель получает больше шансов на исполнение постановления суда, т. е. имеет место выполнение взятых обязательств.

Плюсы утверждения мирового соглашения:

  • сохранение партнерства;
  • справедливое распределение суммы издержек;
  • возврат в размере 50% госпошлины для стороны истца;
  • возможность пойти на уступки;
  • ускорение процедуры взыскания;
  • снятие статуса задолженности с нивелированием ареста имущества должника и выплаты санкций;
  • возможность установления выплаты долга в твердой валюте взамен неимущественного обязательства.

Допускается подписание мирового соглашения в устной форме путем занесения договоренностей в судебный протокол под запись участников по делу. Соответственно, у сторон есть возможность составить документ письменно, в т. ч. через законных представителей (необходима нотариальная доверенность).

Согласно постановлению ФАС №Ф04-4287/2008 юридический статус сделки подтверждает определение судебного органа.

Условия для подписания

Следующие условия в мировом соглашении необходимо выполнить при составлении акта:

  1. Лично посетить заседание суда или направить заявление в письменном формате. В тексте документации указать просьбу о рассмотрении вопроса по существу при отсутствии одного из участников. Данное право закреплено в ПП ВАС России № 17447/08 от 2009 года.
  2. Если от лица истца или ответчика выступает законный представитель, то необходимо приложить доверенность, подтверждающую полномочия (№ 09ФП-24454/2013-ГК от августа 13 года).
  3. После заключения договора не допускается вносить корректировки или исправления в текст. В законе не установлена подобная возможность, в т. ч. устранение какого-то пункта или условия. Соответственно, судебный орган при рассмотрении вопроса по существу не может утвердить подобную апелляцию. Однако у участников есть возможность подать прошение на исключение из текста документа пунктов, требований и условий, которые противоречат законам либо нарушению права граждан (ПП ВАС России № 50 от 18 июля 2014 года).
  4. Обязательным пунктом является установление суммы судебных издержек для каждого из участников по делу. К подобным расходам относится госпошлина, представительные траты и т. д.

Время для заключения документа о мирном урегулировании спора

Мировое соглашение между физическим лицом и взыскивающей стороной допускается подписывать на любом этапе производства, а именно:

  • если дело находится на рассмотрении у судебного органа первой инстанции;
  • в ситуации, когда происходит обжалование решения органа высшей власти путем подачи апелляции или кассационной жалобы;
  • при получении исполнительного листа сотрудниками ФССП — при этом приставы уже приступили к исполнению решения;
  • при вынесении постановления третейского судебного органа и на момент подачи заявления по принудительному выполнению решения.

Порядок заключения в гражданском процессе

В установленном порядке заключения мирового соглашения прописано, что документ можно формировать в одном из двух вариантов:

  1. Устно — в ситуации, когда заявление направляется по ходу заседания. В этом случае предложенные условия фиксируются секретарем в протоколе с визированием всех участников процесса, в т. ч. судьи.
  2. Письменно — истец и ответчик формируют бумагу, в которой приписывают пункты об условиях и требованиях урегулирования спора. Документ прикрепляют к материалу по настоящему делу. Эксперты рекомендуют формировать соглашение в качестве отдельного акта. Проект лучше подготавливать заранее.

Иногда вопрос о мирном урегулировании конфликта происходит неожиданно для судьи. Например, стороны неожиданно пошли на компромисс. В таком случае нужно обратиться к органу высшей власти с заявлением об отсрочке проведения заседания. Как правило, судьи не возражают и устанавливают перерыв, т. к. наличие уступок выгодно для всех фигурантов тяжбы.

Жестких требований к формату документа в действующих законах не предусмотрено. Однако в октябре 2019 года в ГПК Российской Федерации были внесены поправки. В частности гл. № 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение» содержит свод правил. Согласно этим пунктам документ формируется по регламенту для достижения договоренностей между истцом и ответчиком.

После составления акта, он передается судье для урегулирования вопроса по утверждению. Для реализации данного процесса назначают дополнительное заседание с приглашением участников по делу.

При отсутствии явки и заявлений о рассмотрении вопроса в их отсутствие, уполномоченное лицо вправе отказать в рассмотрении утверждения договора о мирном урегулировании исковых требованиях. На рассмотрении вопроса отводится срок не позже 30 календарных дней с момента регистрации заявления.

Читайте так же:  Мировое соглашение ипотека образец

Образец мирового соглашения

Акт о мирном урегулировании конфликта должен содержать обязательную информацию следующего порядка:

  • наименование органа высшей власти;
  • реквизиты фигурантов по делу;
  • номер дела;
  • содержание исковых требований.

Кроме того, истец и ответчик должны заранее сформировать проект контракта и представить на заседание 3 экземпляра — по одной копии для всех фигурантов дела, в т. ч. судьи для прикрепления к материалам. Участники визируют договор заранее или непосредственно в процессе заседания.

В ситуации, когда контракт подписывается заранее, а на заседание истец или ответчик не смогли прийти, должное лицо вправе отказать в утверждении документа.

В соответствии с вынесенным решением, судья составляет отдельный акт, где в части «Резолюция» прописывается следующий текст: «В определении о мировом соглашении, заключенном между… (указать реквизиты истца и ответчика)… подлежит утверждению в следующем виде. Оставить производство по делу »…»».

Если после заключения договора истец и ответчик намерены внести в текст корректировку или исправления в обязательства, то необходимо направить ходатайство. При рассмотрении вопроса по существу орган высшей власти произведет отмену первого утверждения и завизирует новую редакцию документа.

Правовые последствия заключения

В силу того, что право на мировое соглашение имеют любые фигуранта искового производства, то и последствия для сторон — равны. В качестве правовых последствий выступает прекращение тяжбы и невозможности повторного обращения в органы высшей власти по спору. При этом возможность принудительного взыскания описана в тексте договора.

Примечательно, что определение представителя Фемиды можно обжаловать только в органе высшей инстанции. В судебной же практике таких прецедентов случается немного, т. к. в договоре учитываются все пожелания фигурантов, в т. ч. обязанности и условия исполнения.

Наряду с этим потерпевшей стороной признается тот фигурант дела, который под влиянием некорректной информации или манипуляций подписал заведомо невыгодный договор. В этом случае у участника дела есть 15 дней на подачу апелляции. Срок исчисления периода начинается с момента вынесения определения суда. Основание для аннулирования акта о мирном урегулировании конфликта — несоблюдение законных интересов и прав, установленных в ГК России.

Примечательно, что к нарушению относится отсутствие четкого текста в отношении резолюции об утверждении или отказе в заключение контракта. Иными словами, в документе нельзя прописывать размытые, двоякие фразы, которые можно трактовать по-разному с утратой основного смысла определения.

Предполагается, что после присвоения документу юридического статуса, фигуранты будут на добровольной основе выполнять оговоренные условия, требования и обязательства, в т. ч. с соблюдение сроков. Если спустя 15 дней после вынесения решения не подана жалоба, но один из участников не выполнил условия, то инициируется принудительное взыскание. То есть акт подлежит исполнению, как и любое постановление.

При возникновении подобных обстоятельств выдается исполнительный лист, который направляется взыскателем в подразделение ФССП. Согласно полученной документации приставы инициируют исполнительное производство по принудительному выполнению решения.

Чем грозит нарушения условий

Ответчику, не выполнившего условия, установленные в договоре, приставы применяют следующие меры:

  • наложение ареста на имущество и банковские счета должника, в т. ч. числящиеся на балансе предприятия или ИП;
  • изъятие движимого и недвижимого имущества для выставления на аукцион;
  • оплата неустойки по требованию взыскателя за отказ от исполнения договора;
  • оплата исполнительского сбора в случае, если постановление органа высшей власти не выполнено в рамках семи рабочих дней;
  • производится начисление пеней по кредитным и другим денежным обязательствам.

Подобное развитие ситуации грозит должнику снижением репутации организации на рынке, что затрудняет развитие и ведение бизнеса.

Один из фигурантов тяжбы вправе подавать ходатайство о выдаче исполнительного листа. Делается это в ситуации невыполнения условий договора вторым участником. То есть при отказе или игнорировании достигнутых договоренностей инициируется принудительное взыскание. При этом кредитор может не подавать второй раз заявление в арбитраж — достаточно сделать запрос документов для передачи их в ФССП.

В случае, когда документы формируется по делу о банкротстве предприятия, взыскатели вправе обратиться в органы высшей власти. При этом не происходит расторжения достигнутых договоренностей. В заявлении кредитор указывает требование выплатить сумму, прописанную в договоре на общих основаниях. После этого судебная инстанция выдает исполнительные бумаги для взыскания непогашенной задолженности.

Источник: http://zakonoved.su/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html

Мировое соглашение

Мировое соглашение — соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе взаимного соглашения. Заключая мировое соглашение, стороны могут предусмотреть и порядок распределения судебных расходов, а также расходов по оплате помощи адвоката, уплаты пошлин и т.д. Мировое соглашение может заключить не только во время судебного разбирательства, но и на других стадиях процесса — при рассмотрении дела кассационными инстанциями, на стадии исполнения судебного решения. Иногда мировое соглашение ошибочно отождествляется с досудебным урегулированием вопроса. Мировое соглашение — это фактически судебное решение, и оно должно быть согласовано с судом.

Возможность разрешения спора путем мировое соглашение выясняется судьей на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Контроль за законностью мирового соглашения возлагается на суд, он утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону или нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. Условия мирового соглашения, изложенные стороной в судебном заседании устно, заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами. Мировое соглашение, представленное в письменном виде, должно быть приобщено к делу. При утверждении мирового соглашение суд выносит определение о прекращении производства по делу, в котором заключается мировое соглашение.

Читайте так же:  Досудебная претензия о взыскании долга по расписке
Видео (кликните для воспроизведения).

Мировое соглашение должно содержать следующие пункты:

  • название суда в котором рассматривается дело;
  • наименование и реквизиты иска;
  • перечень участников дела и их представителей по доверенности;
  • заявленные исковые требования истца, и встречного иска, если он представлен;
  • перечень требований на которые согласна каждая из сторон;
  • перечень действий к исполнению истцом, ответчиком и третьими лицами, и их сроки;
  • способ распределения между сторонами судебного процесса понесенные ими судебных издержек по делу;
  • в завершении текста мирового соглашения должно быть отмечено, что стороны просят суд утвердить мировое соглашение, и производство по делу прекратить, а также то, что последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения сторонам разъяснены и понятны.

Важно отметить, что в мировом соглашении не допускается указывать на какую-либо обязанность участников судебного процесса, не связанную с предметом рассматриваемого спора.

Преимущества от заключения мирового соглашения в арбитражном суде:

  • После заключения мирового соглашения истцу из федерального бюджета возвращается половина уплаченной государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
  • Завершение дела мировым соглашением экономит сторонам время и финансы.
  • Мирового соглашения вступает в законную силу немедленно и подлежит немедленному исполнению сторонами.
  • Определение о прекращении производства по делу не подлежит апелляционному обжалованию, но может быть обжаловано в арбитражном суде кассационной инстанции.
  • Мировое соглашение исполняется лицами добровольно в порядке и в сроки, предусмотренные этим соглашением. Если мировое соглашение не исполняется добровольно, определение суда подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

К недостаткам мирового соглашения можно отнести то, что подписав его, стороны соглашаются с тем, что никаких претензий, связанных с данной ситуацией, друг к другу больше не имеют. И, следовательно, уже нельзя вновь обратиться в суд с дополнительными требованиями, как то предъявить иск о взыскании неустойки и возмещении морального вреда и другие.

Источник: http://blanker.ru/doc/mirovoe-soglashenie

Мировое соглашение в суде: образец и заключение

В суде по гражданским делам можно заключить мировое соглашение на этапе предварительного слушания или рассмотрения спора. О такой законной возможности разрешения конфликта сторонам рассказывает судья. Предлагает договориться без разбирательства. Если участники согласны, они могут пересмотреть претензии друг к другу и найти компромисс.

Порядок заключения мирового соглашения регулируют Гражданский и Арбитражный кодексы.

Образец мирового соглашения по гражданскому делу

Форма документа свободная, письменная. Содержание определяется ст.153.9 ГПК РФ. Должны быть:

  • Условия исполнения обязательств. Единовременно или рассрочкой должна быть возмещена сумма. Если рассрочкой, то прописать нужно части и сроки погашения. Если возможна отсрочка платежа, то на какое время.
  • Размеры долга. Договоренность об удовлетворении требований истца материального характера в полном или частичном объеме. Предусматривается также отказ от требований.
  • Сроки выполнения договоренностей.

Можно включить также порядок распределения судебных расходов.

Соглашение по значимости и обязательности приравнено к постановлению суда, может быть заключено на каждой стадии процесса (ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ). В начале разбирательства судья выясняет, не хотят ли участники заключить мировое соглашение (ст. 172). Примириться можно и на протяжении этапов обжалования и во время исполнения решения.

  1. Сторонами составляется документ в 3 экземплярах: два – участникам, и один включается в материалы дела. Если в примирении участвуют третьи лица, для них тоже делают экземпляр.
  2. Судья проверяет законность документа, утверждает его и заканчивает процесс. Либо отказывает в утверждении, если бумага составлена с ошибками или условия нарушают законодательство РФ, права одной из сторон или заинтересованных лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК). Если соглашение составлено неправильно, дается время на доработку. Рассматривать договор можно не дольше месяца со дня его подачи.
  3. Процедура заключения — подписание документа и фиксация полученного истцом возмещения ущерба (возвращение средств кредитору и т.п.). Для этого можно подписать акт приема и передачи материальных ценностей, написать расписку о получении денежной компенсации наличными, приложить банковский чек или выписку, если выплаты производились через банк.

Единого образца мирового договора не существует. Документ составляется с учетом конкретной ситуации.

Чтобы он имел юридическую силу, при его составлении нужно следовать правилам:

  • однозначно указать условия;
  • подробно описать обязательства каждого участника и порядок действий;
  • заключать только в отношении предметов исковых претензий, посторонние условия не включать;
  • четко обозначить сроки исполнения;
  • разделить между сторонами расходы на судебные издержки (если этого пункта не будет, судья разделит самостоятельно);
  • не включать обязательства, которые нужно будет выполнить при том или ином условии – это увеличивает риск неисполнения условий;
  • указать название и адрес суда, ФИО и адрес истца и ответчика, суть иска, номер дела;
  • в текст подобных договоров можно включить положение о выплате неустойки за невыполнение условий, но не все юристы считают его законным.

В Железнодорожный районный суд

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 7

Истец: Иванов Сергей Петрович, ул. Западная, 3-4


Ответчик: ООО «Кирпич», ул. Восточная, 4

Мы, Иванов Сергей Петрович, называемый в последующем «Истец», и ООО «Кирпич» в лице Кондрашова Ивана Алексеевича, юриста, называемого в последующем «Ответчик», выступающие сторонами дела по иску от Иванова С.П. к ООО «Кирпич» об оказании некачественных услуг,

заключили Мировое соглашение:

Результаты прекращения дела по причине подписания Настоящего соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК, участникам прокомментированы и понятны.

Читайте так же:  Жалоба на представление прокуратуры

Подписи:_________ Иванов Сергей Петрович (истец).

_________ Кондрашов Иван Алексеевич, ООО «Кирпич» (ответчик).

Договор должен учитывать законодательство и быть выполнимым. Нежелательно составлять его самостоятельно. Лучше заказать у юриста.

Грамотно составленное соглашение, подписанное участниками на заседании суда, — основание закрыть дело (ст. 220 ГПК РФ). Заключение договора означает, что опять инициировать дело по тому же самому иску запрещено (пп. 2 п. 1 ст. 134).

Образец досудебного мирового соглашения

Чтобы соглашение имело силу решения суда, оно должно быть заключено во время разбирательства (когда иск принят к производству). Но стороны могут договориться самостоятельно заранее, до похода в суд.

Мировое соглашение может быть написано до начала судебного производства в такой же форме (см. выше). Юридической силы оно не будет иметь. После исполнения обязательств ответчиком истцу необходимо зафиксировать полученное возмещение ущерба.

Если одна из сторон спора не выполняет обязательства или отказывается заключать соглашение, пострадавший может подать иск.

Мировое соглашение в арбитражном суде

Содержание, порядок подписания и утверждения регулируется ст. 139, гл. 15 АПК РФ. Процедуры похожие. Документ заключается в письменной форме. Арбитраж рассматривает его до месяца. Оспорить можно в течение 30 дней со дня вступления в силу.

Документ можно составить:

  • сразу после принятия иска к рассмотрению;
  • на этапе подготовки к разбирательству;
  • в процессе рассмотрения дела;
  • в ходе апелляционного, кассационного, надзорного, исполнительного производства.

Если арбитражный суд уже принял решение по делу о предмете спора между сторонами, участники не обжаловали его, не началось исполнительное производство, примирительный договор как правовой акт не может быть составлен и утвержден.

Истец и ответчик могут оформить свою договоренность в письменной форме, но бумага не будет иметь юридической силы.

Нельзя заключать соглашения по спорам:

  • где прокурор представляет публичные интересы;
  • где нужно установить юридически значимые факты.

Примирение возможно в любых делах, если это не противоречит АПК РФ (ч.2 ст. 139 АПК).

Заключение мирового соглашения на этапе исполнительного производства

Конфликтующие стороны имеют право заключить компромиссную сделку на стадии выполнения решения суда (ст. 439 ГК), когда приставы начали работать по исполнительному листу. Одна из сторон пишет заявление на заключение примирительного договора по форме, которую ей предоставят в канцелярии суда.

Исполнение мирового соглашения

Документ начинает действовать сразу же после утверждения. Подписанты обязаны выполнить условия в оговоренный срок.

Обжалование и отмена мирового соглашения

Составленный договор обжаловать нельзя. Можно подать иск в вышестоящий суд о пересмотре определения об утверждении соглашения. Сроки – до одного месяца.

Одновременно пострадавшая сторона может ходатайствовать о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Как исполняется мировое соглашение

Договор аналогичен постановлению суда. Преимущественно в нем делается акцент на возмещение ущерба в оговоренные сроки.

Согласно ст. 153.11 ГПК, если ответчик игнорирует договор, другая сторона вправе добиваться принудительного исполнения.

Когда лист выдан, истец идет с ним к судебным приставам района, где проживает ответчик. Начинается процедура принудительного взыскания.

Как отменить мировое соглашение

Бумага подразумевает добровольную договоренность между сторонами. Для отмены нужны серьезные основания:

  • появились доказательства, что оппонент нарушил закон;
  • у одной из сторон не было полномочий для подписания договора;
  • противоположной стороной были представлены ложные сведения.

Заявителю необходимо собрать доказательства фальсификации сведений, незаконности действий и их объективной связи с существом соглашения.

Мировой договор отменяется и при возникновении новых обстоятельств. Если появились основания, можно подать на пересмотр дела.

Чтобы не приходилось отменять договор, до его заключения стоит изучить все нюансы. Составление мирового соглашения лучше доверять опытным адвокатам.

Источник: http://bankrotof.net/dokumenty-i-dogovora/mirovoe-soglashenie-v-sude/

Образец мирового соглашения в арбитражном процессе

Арбитражный процессуальный кодекс гласит, что две и более сторон могут заключить мировое соглашение для завершения возникшего спора во время арбитражного процесса в любой момент. В этом документе прописываются взаимовыгодные условия. Например, при заключении соглашения одна сторона может вместо взыскания убытков принять иное имущество от другой стороны.

Мировое соглашение в арбитражном процессе: как составить, образец

Документ подаётся только в письменном виде. На нём обязательны подписи всех участвующих сторон, которые имеют на это полномочия. У каждого на руках должен быть экземпляр, включая арбитражный суд. Нюансы, которые нужно знать:
  • если подписание соглашения происходить по доверенности, то в ней должны быть детально прописаны все полномочия, которыми обладает ответственный;
  • документ не может нарушать законодательство страны и затрагивать интересы третьих лиц;
  • в нем могут быть прописаны любые условия, не нарушающие какие-либо правовые акты;
  • в тексте обязательно указание требований и сроков на их исполнение.
  • опционально описание варианта рассрочки или отсрочки выполнения требований;
  • можно прописать, как будут распределяться расходы на судебное разбирательство.

Понятие мирового соглашения

Мировое соглашение — это сделка, цель которой урегулирование взаимоотношений между несколькими людьми. При его подписании стороны обязуются разрешить конфликт на условиях, которые подойдут каждому участнику. В результате претензии из искового заявления аннулируются, а в силу вступают новые требования.

Схематически весь процесс выглядит так

Сделка между сторонами имеет процессуальный и материальный аспекты, а соответственно регулируется ГК РФ и АПК РФ. В момент её подписания каждый из участников идёт на какие-то уступки. Чтобы мировое соглашение, которое было составлено, начало своё действие, его должен утвердить судебный орган.

Форма составления и содержание

Подтверждением написанного соглашения являются подписи сторон или их доверенные представители. Количество копий документа должно соответствовать количеству участников плюс экземпляр для суда. Для мирового соглашения в арбитражном процессе есть определённый шаблон, который можно брать за основу. В него нужно внести:

  • данные о суде;
  • данные о каждом участнике;
  • номер дела или реквизиты иска;
  • требования для удовлетворения сторон;
  • как будет распределяться оплата работы суда.
Читайте так же:  Как выгнать барабашку из дома

В конце документа ставится подпись с расшифровкой каждого из участников и дата составления. После утверждения судом он приравнивается к судебному постановлению.

Особенности примирения

Вся процедура мирового соглашения регулируется 15 главой АКП РФ. В ходе его судья должен уточнить у сторон уровень готовности мирного урегулировать вопрос. Если они согласны, то выносится соответствующее решение и дело закрывается.

Все требования в соглашении должны трактоваться однозначно и быть понятными всем участникам. Подписанный документ является основанием для закрытия дела. В результате истец не имеет права повторно обратиться с аналогичными требованиями к ответчику.

Образец мирового соглашения

Мировое соглашение — это единственный путь решения конфликта, при котором выигрывают все стороны: каждый участник получает желаемое, а суд закрывает дело в упрощённом порядке. Если одна из сторон отказывается соблюдать прописанные условия, то вторая имеет право обратиться в суд.

Образец мирового соглашения в арбитражном процессе выглядит так:

Примеры случаев мирового соглашения

Мировые сделки могут заключаться в разных случаях. Пример таких договоров:

  • если не были выполнены обязательства из договора аренды, то в качестве компромиссного решения может быть рассрочка платежей, но при этом с увеличением арендной платы либо ремонта за счёт арендатора;
  • если не была оказана услуга, в соглашении может быть прописан отказ от требований взамен на оказание услуг в большем объёме;
  • если товар не был поставлен в указанные сроки, то они могут быть продлены, но при этом на товар будет снижена цена.

Мировое соглашение в арбитражном процессе – правила и порядок заключения

Каждый, кто считает, что его законные интересы были нарушены незаконными действиями, имеет право получить защиту через суд. В арбитражных организациях рассматриваются разногласия экономического характера с участием предприятий и отдельных граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

Работа суда требует финансовых затрат для каждой стороны и длительное время на решение вопроса. Чтобы сократить все расходы рационально подписать мировое соглашение. Для этого истец и ответчик путём переговоров должны прийти к взаимовыгодным условиям для решения конфликта.

Понятие, особенность и сущность мирового соглашения

Главная особенность мирового соглашения, это то, что оно в обязательном порядке должно быть утверждено судом. Иначе оно не имеет никакой юридической силы.

Суть соглашения состоит в применении сторон. Они должны снять друг с друга взаимные претензии, обязуясь выполнить требования добровольно и в прописанные сроки. Ключевым в этом является именно добровольное решение.

Как заключается и что нужно за это заплатить

Сроки для заключения мирового соглашения диктуются АПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». Во время переговоров все участники должны предложить свои варианты решения вопроса. После этого составляется мировое соглашение по образцу и документ направляется в суд. Ходатайство о его утверждении не облагается госпошлиной.

Какой результат заключения соглашения

После подписания мирового соглашения суд должен утвердить его или отказать. В первом случае дело завершается мирным путём. Сторонам остаётся только выполнить свои обязательства в оговорённые сроки. Если весь процесс прошел добросовестно, то лица, подписавшие соглашение, не имеют права обращаться в суд с этими требованиями повторно.

Возможные ошибки при составлении

Даже после того, как участники конфликта пришли к некому согласию, могут возникнуть некоторые проблемы. Чтобы их избежать нужно учесть заранее такие моменты:

  • все участники, ставящие подпись на соглашении, должны иметь на это право;
  • не должны затрагиваться права лиц, которые не имеют прямого отношения к делу;
  • в случае гибели участника дело будет приостановлено, пока в него, согласно законодательству, не вступят наследники;
  • тексты участников должны иметь одинаковые формулировки, а термины трактоваться однозначно и понятно для всех.

Что грозит при невыполнении соглашения

Если одна из стран по какой-либо причине не выполнила условия соглашения, то это говорит о его невозможности или нежелании совершать действия, которые были прописаны заранее. Другая сторона имеет право требовать принудительное исполнение. Для этого придётся взять исполнительный лист в суде. Тогда дело будет передано службе судебных приставов.

Как происходит принудительное исполнение

Исполнительный лист направляется в соответствующий орган по месторасположению лица, отказавшегося соблюдать условия соглашения. Пристав возбуждает дело и даёт должнику 5 дней на выполнение требований добровольно. Если этого не происходит, тогда запускается процесс ареста его имущества и счетов. В итоге выносится постановление о закрытии исполнительного производства.

Расторжение мирового соглашения

Аннулировать мировое соглашение можно только до того, как оно было утверждено, иначе обязательства, прописанные в нём, должны быть выполнены. Избежать это можно будет только через обжалование в суде. Подтверждённые бумаги расторгаются исключительно в делах связанных с банкротством.

Как и для чего использовать

Согласно АПК ФР участники могут заключить соглашение по утверждённому образцу. Оно подразумевает, что все участники процесса пришли к обоюдному согласию.

Образец мирового соглашения в арбитражном процессе

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://fms21.ru/zakonodatelstvo/obrazecz-mirovogo-soglasheniya-v-arbitrazhnom-proczesse.html

Образец мирового соглашения по гражданскому делу
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here