Исковое заявление подряд

Арбитражный суд Псковской области

Процесс

Образцы исковых заявлений

1. Исковое заявление о взыскании вексельной суммы и издержек на совершение протеста векселя в неплатеже

2. Исковое заявление о взыскании страховой выплаты по договору страхования

3. Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикация)

4. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору энергоснабжения (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения)

5. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа

6. Исковое заявление о взыскании долга и пени по договору поставки

7. Исковое заявление об обязании акционерного общества (держателя реестра) внести соответствующую запись в реестр акционеров

8. Исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков

9. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ДТП

10. Исковое заявление об устранении нарушения прав собственника, не связанного с лишением владения

11. Исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров

12. Исковое заявление о взыскании стоимости недопоставленного товара

13. Исковое заявление об освобождении имущества от ареста

14. Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя

15. Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда

16. Исковое заявление об обязании предоставить документы для ознакомления

17. Заявление должника о признании несостоятельным (банкротом)

18. Заявление кредитора о признании несостоятельным (банкротом)

19. Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника

20.Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи имущественного комплекса и применении последствий недействительности ничтожной сделки

21. Исковое заявление о расторжении договора и взыскании арендной платы

22. Исковое заявление об освобождении недвижимого имущества и взыскания арендной платы

23. Исковое заявление о признании сделки, заключенной под влиянием обмана (насилия, угрозы), недействительной и применении последствий недействительности

24. Исковое заявление о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака

Источник: http://pskov.arbitr.ru/process/samples_isk

Как подготовить исковое заявление по договору подряда

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

В отношениях с договорами подрядного характера, зачастую возникают споры между сторонами. Решением данных разногласий может послужить направление искового заявления по договору подряда в суд.

Как правило, споры по договору подряда возникают вследствие виновных действий одной из стороны по договору либо заказчика, либо подрядчика.

Предметом спора может быть не достижение согласия по поводу качества выполненной работы, объема работы, просрочка времени отведенного на выполнение строительных работ, порядка оплаты.

Требования при спорах, связанными с договорами подряда

Последствием нарушения условий исполнения договора является подача искового заявления в соответствующий суд.

В качестве требований, которые можно обозначить в заявлении может быть следующее:

  1. О взыскании неоплаченной работы или произведенная выплата является неполной и не соответствующей условиям договора.
  2. О приведении объема работ в соответствие с ее стоимостью и условиями договора.
  3. О выполнении работы такого качества, которые были ранее оговорены договором.
  4. Выполнение работы теми способами и средствами, по которым производилось финансирование.
  5. О взыскании неустойки и иных санкций к виновной стороне по договору подряда.

Кроме того в подобном заявлении может быть выставлено как одно, так и несколько требований, при условии существующих для этого оснований.

Виды исков по договору подряда

Нарушение условий договора подряда может повлечь за собой обращение за защитой в суд, по следующим видам исков по договору подряда:

Решение проблем по договорам подряда

Для идеальной защиты от ситуаций несоблюдения условий подрядного договора, в первую очередь, будет служить грамотно составленный договор.

Именно в условиях договора нужно на начальных этапах обговорить все возможные ситуации неисполнения условий и решение проблем по договору подряда. Но, случается так, что невозможно порой предсказать все допустимые погрешности по договору и обстоятельства, которые могут повлиять на ход исполнения договора.

Однако, стороны максимально точно должны предотвращать подобные ситуации, сводить к минимуму последствия невыполнения условий и заранее предусматривать пути из разрешения.

Лишь подобные усилия могут обезопасить каждую из сторон от неблагоприятных последствий.

Ну и конечно, важным будет достичь доверительных отношений для дальнейшей работы. Чтобы отношения были доверительными, нужно грамотно подходить к выбору того подрядчика, который будет способным достичь нужного результата.

В договорных условиях, во избежание затяжного спора по договору подряда необходимо разработать процесс ведения переговоров.

Если все эти меры не смогут помочь в сложившейся ситуации, то остается проработать тактику обращения в суд за защитой.

Куда обращаться при возникновении спора?

В зависимости от сложившегося конфликта и наличия статуса участников по договору, исковое заявление по отношениям, связанным с договорами подряда может быть направлено:

  • В мировой суд, при цене иска не более 50 тысяч рублей
  • В районный или городской суд, если обращаются только граждане
  • В арбитражный суд, в том случае если в качестве сторонам выступают предприниматели и организации

Независимо от судебного органа на истца возлагается обязанность составления исковых требований в соответствии с процессуальными закономи (ГПК РФ И АПК РФ), предусматривающий ряд условий, без которых оно не может быть рассмотрено судом.

Для того чтобы суд принял исковое заявление, форму и порядок его составления можно заказать на нашем сайте.

Читайте так же:  Закон нарушение прав человека

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: http://sud-isk.ru/iski-podryad/kak-podgotovit-iskovoe-zayavlenie-po-dogovoru-podryada.html

Исковое заявление о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков работы

Образец

В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: __________________________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail и др. реквизиты]

Ответчик: __________________________
[наименование Заказчика, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail и др. реквизиты]

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков работы

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

«___»________ ____ г. [дата обнаружения недостатков работы] заказчиком в ходе наблюдения за производством работ были выявлены отступления подрядчика от условий Договора, что может ухудшить качество работ (выявлены недостатки), а именно:
— ___________________________________________________________;
___________________________________________________________ [перечислить обнаруженные недостатки].

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Договором не предусмотрено ограничение вышеуказанного права заказчика.

Исх. письмом № ___ от ____ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 28, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Обязать Ответчика в течении _____________ [указать срок по устранению недостатков] безвозмездно устранить следующие недостатки выполненных работ (результата работ):
    — ___________________________________________________________;
    ___________________________________________________________ [перечислить недостатки].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Источник: http://yuristica.ru/iskovye-zayavleniya/o-bezvozmezdnom-ustranenii-podryadchikom-nedostatkov-raboty

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда, подготовлено с учетом действующего законодательства.

Подряд достаточно распространён среди других в отношениях, складывающихся в сфере гражданского права.

Именно такая популярность этого договора делает частыми случаи, когда необходимо взыскать возникшие долги по этой сделке.

Как взыскать долг по договору строительного подряда

Договор подряда позволяет выполнить те работы, которые сам заказчик, собственными силами выполнить не может.

Современные условия жизни диктуют свои особенности жизни, и в настоящее время наибольшее распространение получил договор на выполнение подрядных работ по строительству.

Поэтому вопрос как взыскать задолженность по договору строительного подряда является очень популярным.

Так как неожиданности никогда нельзя исключать, лучше всего осведомиться о процедуре возвращения своих «кровных» заранее.


В реальности эта процедура мало отличается от взыскания задолженности по договору подряда, независимо от его вида.

Процедура взыскания задолженности по договору подряда

Законом предусмотрен порядок оплаты установленных договором сумм. Основанием передачи определенных сумм является договор как таковой, а также подтверждение факта выполненной работы.

Законом не предусмотрено соблюдение обязательного досудебного порядка для того чтобы вернуть долг. Именно поэтому можно попробовать договориться о решении возникшей спорной ситуации мирным путём.

Если в добровольном порядке решить вопрос не удалось, то следует рассмотреть возможность предъявления искового заявления о взыскании долга по договору подряда. Именно этот инструмент позволит не остаться внакладе и разобрать сложившуюся ситуацию в суде.

Взыскание задолженности по договору строительного подряда в суде

Для того чтобы суд приступил к работе, исследовал все имеющиеся данные и принял решение потребуется инициатива заинтересованной стороны выраженное в иске о взыскании задолженности по договору подряда.

Он должен соответствовать всем требованиям изложенным в ГПК РФ, как по форме, так и по содержанию данного документа.

При составлении иска о взыскании задолженности по договору подряда следует обязательно изучить положения главы 37 части второй Гражданского кодекса РФ, касающиеся как общих положений, так и специальных применимых к конкретной сделке имевшей место в действительности. На основе данных положений следует принимать решение об обращении за помощью в судебную инстанцию.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда должно полностью раскрывать состояние дел между заказчиком и исполнителем. В нём должна быть ссылка на договор и акт приёмки выполненных работ.

Описание того, каким образом фактически сложились обстоятельства, а также обоснование наличия долга у одного из контрагентов перед взыскателем со ссылками на действующие правовые акты.

Читайте так же:  Правила проведения судебной строительно технической экспертизы

В самом конце должна быть сформулирована просьба к суду. Также следует обратить внимание на соблюдение при составлении иска требований АПК РФ.

Именно соблюдение описанных требований сделает иск о взыскании задолженности по договору подряда успешным.

Вместе с тем обыватель может испытать значительные сложности с исполнением законодательно определенных требований.

Именно поэтому оптимальным вариантом решения проблемы может стать использование готового варианта, который можно скачать на данном сайте.

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда взятое с данного сайта будет соответствовать всем законным требованиям, его нужно будет только немного переделать в зависимости от сложившейся ситуации в том, что касается её описания.

Пример иска о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал»
454038, Челябинск, ул. Хлебозоводская д. 1.

Ответчик: ООО «АвангардТехСервис»
111020, г. Москва, ул. Боровая д. 3 стр.22

Цена иска: 357869 руб. 65 коп.
Госпошлина: 10158 руб.

Исковое заявление о
взыскании долга по договору подряда

31 августа 2015 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» был заключён договор строительного подряда № 132 СМР.

Согласно договору, Генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство собственными или иными силами и с использованием собственных или привлеченных материалов и собственной или привлеченной строительной техники выполнить следующие строительно-монтажные работы на объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области: Изготовление и монтаж металлоконструкций Эстакад участки №1, №2, №3 Внутриплощадочные сети.

17 февраля 2016 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» было заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору строительного подряда № 132 от 31 августа 2015 года.

Согласно указанному дополнительному соглашению, подрядчик обязуется в установленный настоящим дополнительным соглашением срок выполнить следующие работы:

1) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ10, 02-09/428-09-02-КМ10.1 (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень)

2) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ7, (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень),

3) На объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области, в соответствии с объёмом работ определённым дополнительным соглашением, локальными сметными расчетами № 4.1, №4.2 (приложения №1, №2), условиями Договора №132 СМР от 31.08.2015, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену на условиях Дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 4 указанного Дополнительного соглашения Ответчик 21.02.2016 г. произвёл авансовый платёж в размере 30 % от стоимости работ в сумме 304 915 руб. 65 коп. (триста четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 65 копеек), что подтверждается копией платежного поручения № 196 от 21 февраля 2011 года, заверенной печатью ОАО «Челиндбанк».

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 1 016 385 руб. 50 коп. (один миллион шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 50 копеек) о чём были подписаны соответствующие акты о приёмке выполненных работ:
– от 31.03.2016 г. (на сумму 118 260 руб.);
– от 31.03.2016 г. (на сумму 475 792 руб.);
– от 15.04.2016г. (на сумму 422 333 руб. 50 коп.);

По выполнению вышеуказанных работ были выставлены следующие счета-фактуры:
– № 25 от 31.03.16 г. на сумму 118 260 руб.;
– № 26 от 31.03.2016 г. на сумму 475 792 руб.;
– № 29 от 15.04.2016 г. на сумму 422 333 руб. 50 коп.

5.04.2016 года, Ответчиком, была произведена частичная оплата в сумме 76869 руб. (семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей) и плата в сумме 309264 руб. 80 копеек (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). Подтверждается копиями платёжных поручений № 415 и № 416 от 5 апреля 2011 г., заверенными печатью ОАО «Московский банк».

Таким образом, сумма возникшей задолженности Ответчика перед ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» составляет 325 336 руб. 05 коп. (Приложение. Расчёт суммы иска)

Оставшаяся сумма, в размере 325 336 руб. 05 коп., не оплачена Ответчиком до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры, а также предъявление претензии от 19 сентября 2011 года.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путём присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 к Договору №132 СМР от 31.08.2015:
«Во всём остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора строительного подряда №132 СМР от 31.08.10 года.»

В соответствии с п. 4.5 Договора №132 СМР от 31.08.15 г. окончательный расчет производится Генподрядчиком на основании подписанных форм КС-3, КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 15 рабочих дней с момента подписания окончательного Акта выполненных работ.

15.04.16 г. был подписан последний Акт выполненных работ. Учитывая условия Договора №132 СМР от 31.08.11 г. – окончательный расчёт Ответчик должен был произвести 10 мая 2011 года.
Также, учитывая положения п. 6.4 указанного договора, Ответчик уплачивает Истцу пеню в размере 0.3 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной суммы.

Читайте так же:  Как заполнять согласие на обработку персональных данных

Таким образом, пеня от суммы просроченной задолженности составляет 976 руб. в день, учитывая,что сумма задолженности за 417 дней составляет 406995 руб., истец, вправе требовать только 10 % от неуплаченной суммы, что составляет 32533 рубля. (Приложение. Расчёт суммы иска)

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст .ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ПРОШУ:

1) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму долга в размере 325 336 рублей 05 копеек.

2) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» договорную пеню по состоянию на 30 июля 2012 г. в размере 32533 рублей.

3) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму госпошлины в размере 10158 руб.

Приложение:
1) Документ об уплате государственной пошлины.
2) Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.
3) Расчёт долга и пени – 1 лист.
4) Договор строительного подряда №132 СМР от 31.08.15 года. 8 листов (Копия).
5) Дополнительное соглашение № 4 от 17.02.2016 года. 3 листа. (Копия)
6) Претензия от 19.09.2011 года с документами, подтверждающими отправку -2 листа (Копия).
7) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
8) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
9) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 15.04.16 года. (Копия).
10) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.16 года. (Копия).
11) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2016 года. (копия).
12) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 15.04.16 года. (Копия)
13) Копии свидетельства о гос. регистрации в качестве юридического лица.
14) Выписка из ЕГРЮЛ.
15) Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать
16) Платежные поручения № 196 от 21.02.16, № 415 от 05.04.16 г., № 416 от 05.04.16 г. 3 листа. (Копия).
17) Счёт фактура №25 от 31.03.16 г., № 26 от 31.03.16 г., №29 от15.04.16 г. 3 листа. (Копия).

23.10.2016 г. Директор ООО «АвангардТехСервис»

Источник: http://sud-isk.ru/iski-podryad/iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-dogovoru-podryada.html

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Образец

В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: __________________________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Ответчик: __________________________
[наименование Ответчика, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Сумма иска: _____________ рублей

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

Виды и объем работ по Договору были установлены _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Сроки выполнения работ определялись _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Стоимость работ по договору определялась _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Подрядчик выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается _____________ [подтверждающие документы].

Стоимость работ по договору составила сумму в размере: _____________ [сумма].

Видео (кликните для воспроизведения).

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало, все акты подписаны Ответчиком без оговорок.

Ответчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по договору.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно _____________ [пункт договора, устанавливающий порядок и сроки оплаты].

Таким образом, на момент подачи искового заявления в арбитражный суд Ответчик имеет не исполненное обязательство перед Истцом по оплате выполненных работ _____________ [размер задолженности].

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, просрочки исполнения (ст. ст. 330, 331 ГК РФ).

Согласно _____________ [указать номер и содержания пункта договора устанавливающего неустойку].

Расчет неустойки по договору выполнен в приложении к настоящему исковому заявлению. В соответствии с расчетом неустойка составит _____________ [размер неустойки].

Исх. письмом № ___ от _____________ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 330, 331, 702, 711 ГК РФ, п. 1 ст. 171 АПК РФ,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер задолженности], основного долга за выполненные работы по договору _____________ [дата, номер договора и его наименование].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер неустойки] неустойки по договору.
  3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Акт сверки взаимных расчетов (расчет основного долга по иску);
  • Расчет неустойки по договору подряда;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.
Читайте так же:  Статья о возмещении судебных расходов

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Источник: http://yuristica.ru/iskovye-zayavleniya/o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-dogovoru-podrjada

Споры по договору подряда

Большинство предпринимателей вынуждено заказывать для себя работы у третьих лиц. Это может касаться изготовления определённого оборудования, возведения объектов инфраструктуры, проведения ремонта и других видов подрядных работ.

Однако часто подрядчики нарушают свои обязательства по срокам или некачественно выполняют свою работу. Тогда собственную правоту можно отстоять только в суде. И здесь на первый план выходит подготовка грамотного искового заявления, в чём может помочь юрист.

Споры по договорам строительного подряда: услуги в суде

Перед тем, как подготовить иск, юрист изучит все документы. В их число входит договор, промежуточные и окончательны акты выполненных работ, переписка между сторонами, а также все остальные материалы.

Затем последует подготовка обращения в суд на основе всех имеющихся документов. Однако строительство такая сфера, где по многим вопросам без выводов специалиста разобраться тяжело. Поэтому если возникнет проблемная ситуация, юрист или адвокат в суде будет настаивать на проведении экспертизы.

Также, в иске юрист сможет заявить и дополнительные санкции к подрядчику. Имеется в виду как неустойка в форме пени или штрафов, так и причинённые убытки.

Как происходит разрешение споров по договору подряда

В первую очередь судья изучает все документы, представленные как заказчиком, так и подрядчиком. После чего может возникнуть необходимость в получении дополнительных данных. Это могут быть как документы, так и заключения со стороны экспертов.

После анализа всех материалов суд выносит своё решение, которое должно по прошествии определённого времени вступить в законную силу. Если же и дальше вердикт суда игнорируется, то начинается стадия исполнительного производства.

Следует заметить, что разрешение споров по договору строительного подряда может касаться не только неправомерных действий исполнителя, но и заказчика.

Например, последний не обеспечивает финансирование, не предоставляет материалы и т. п. В этом случае суд может встать на сторону подрядчика и взыскать причинённые ему убытки.

Услуги при разрешении споров по договору подряда

Мы уже отмечали, что отношения подряда охватывают не только строительство. В эту категорию входят ремонт, изготовление различной документации – проектов, заключений. Поэтому в зависимости от предмета иска, арбитражные споры по договору подряда имеют свою специфику.

В чём же состоит преимущество обращения к профессиональным юристам?

Вот лишь список некоторых из них:

  • Комплексный анализ ситуации с возможностью досудебного урегулирования спора
  • Подготовка обоснованной претензии как в адрес подрядчика, так и на имя заказчика
  • Составление искового заявления и сопровождение дела на всех стадиях арбитражного процесса
  • Сопровождение работы эксперта (если в этом возникнет необходимость)
  • Помощь при возбуждении и сопровождение исполнительного производства

Также мы хотим отметить, что мы не заключаем договор с клиентом, не будучи уверенными в конечном результате. Если же возникнут сложности, то мы готовы обговорить условия возврата аванса.

Полностью понять суть проблемы можно с помощью консультации юриста. Её можно получить в любое удобное время в режиме онлайн. Также можно заказать со специалистом и телефонный разговор через специальную форму на нашем сайте.

Источник: http://sud-isk.ru/iski-podryad

Примерная форма искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда

(наименование арбитражного суда,

в который подается заявление)

о взыскании задолженности по договору подряда

______________________________________ (далее — Истец, Подрядчик) и

____________________________________________ (далее — Ответчик, Заказчик)

заключили договор от N ______ от «__» ________ 20__ г., согласно которому

Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить

работы __________________ в соответствии с условиями договора и проектной

документацией, включая возможные работы, определенно не упомянутые в

проекте, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной

Стоимость работ определяется согласно утвержденной сторонами

сметной документации. В договоре закреплено, что объемы работ на объектах

определяются по утвержденной локальной смете. По окончании работ на

каждом объекте и после устранения замечаний Подрядчик представляет

Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки выполненных работ. За

выполненные работы Ответчик перечисляет оплату в течение _____ банковских

дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

По результатам выполнения подрядных работ по договору Подрядчик

оформил акты сдачи-приемки от «__» _______ 20__ г. (за _________________)

на сумму ________ рублей и от «__» _______ 20__ г. (за _________________)

на сумму ________ рублей. Акты подписаны представителями сторон договора.

Ответчик оплатил работы, выполненные истцом по акту от «__» _______

20__ г. на сумму ______ рублей. От оплаты оставшейся части работ Заказчик

отказался, сославшись на то, что стоимость подрядных работ, указанная в

локальной смете ,отличается от стоимости, указанной в актах выполненных

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской

Федерации (далее — ГК РФ) по договору подряда одна сторона (Подрядчик)

обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную

работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять

результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных

подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и

746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком

оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,

что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором

подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу

Читайте так же:  Адвокат ответственность в суде

(ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих

результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об

этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее

приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо

возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Результат выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком без

претензий по качеству и объему.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств в

размере учетной ставки банковского процента. Исходя из размера

задолженности, размер процентов за пользование чужими денежными

средствами составляет _________ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395,

702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору

подряда N __ от «__» _______ 20__ г. в размере __________ руб.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование

чужими денежными средствами в размере _________ руб.

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Копии актов сдачи-приемки работ.

5. Расчет процентов.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на

Источник: http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга и пени по договору подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга и пени по договору подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
107996, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «А»

Почтовый адрес представителя: ООО «Б», 000000, г. Москва, ул.

Тел./факс представителя: (495)

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «В»

Юридический адрес:000000, г. Москва,

Цена иска: руб. коп.

о взыскании долга и пени по договору подряда

Между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № от г. (приложение № 2 к исковому заявлению).

В соответствии с пунктами 1.1 1.2 1.4 названного договора, истец (Подрядчик) обязался выполнить в помещениях и из материалов ответчика (Заказчика) строительно-монтажные работы, предусмотренные договором.

Заказчик должен был производить оплату в срок не позднее 3 (трех) банковских дней от даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки отдельных этапов работы(пункты 3.2.1 и 3.2.2 указанного договора).

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 3 529 365 (три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 52 копейки, о чем были подписаны соответствующие акты от 02.10.2006 г. (на сумму 1 972 775,86 руб.); 01.05.2007 г. (на сумму 347 003,83 руб.); 01.08.2007 г. (на сумму 502 303,95 руб.); 03.09.2007 г. (на сумму 707 281,88 руб.).

Оплата за выполненные работы, указанные выше, не была произведена ответчиком в полном объеме, т.к за выполненные работы истцом была перечислена сумма 3 159 683 (три миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 23 копейки.

Таким образом, сумма долга ответчика перед истцом составляет:

3 529 365,52 — 3 159 683,23 = 369 682 (триста шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 29 копеек.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 7.3 вышеуказанного договора, с Заказчика взимается пеня в размере 0,2 % (ноль целых и две десятые процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, что составляет, согласно расчету, за период с ________ по _________ — ________ руб. ________ коп.

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст.ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

1. Взыскать с ООО «В» в пользу ООО «А» сумму долга в размере 369 682 рублей 29 копейки, договорную пеню по состоянию на 15 сентября 2008г. в размере ______ руб. _____ коп., всего — _____ рублей ______ коп.

2. Возложить на ответчика судебные расходы и взыскать с ООО «А» в пользу ООО «В» сумму госпошлины по делу.

Документ об уплате государственной пошлины.

Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.

Расчет долга и пени — 1 лист.

Договор подряда № (копия) — 5 листов (копия).

Претензия № 015 от 21.03.2008 с документами, подтверждающими отправку -2 листа (копия).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 №00000020 от 02.10.06.-2 листа (копия).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 №39 от 03.09.07-2 листа (копия).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №39 от 03.09.2007.-3 листа (копия).

Копии свидетельства о гос регистрации в качестве юридического лица.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №00000048 от 02.10.06-1 лист (копия).

Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://lex-pravo.ru/documents/235/7461/

Исковое заявление подряд
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here